個人承攬合同電子版
有網(wǎng)友在后臺詢問個人承攬合同電子版，現(xiàn)文小秘特整理個人承攬合同電子版優(yōu)秀10篇，希望這份個人承攬合同電子版優(yōu)秀10篇能夠幫助大家，給予大家在寫作上的思路。
個人承攬合同電子版精選篇1
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應(yīng)當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應(yīng)當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
簽約日期： 簽約日期：
個人承攬合同電子版精選篇2
甲方：_________ 乙方：_________
甲方通過公開招標，評標小組綜合評審，按招標文件規(guī)定程序，確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點印刷企業(yè)之一。為進一步明確雙方的責任，確保印刷定點工作順利開展，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議：
一、定點印刷的服務(wù)單位
為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點印刷的業(yè)務(wù)范圍
包括指定信封印刷品。
三、定點印刷產(chǎn)品的價格
(一)指定信封印刷品價格表，見附件一;
(二)常用紙張的實際進價及限價(注：實際進價可隨市場價格變化而調(diào)整)見附件二。
四、定點印刷時間
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點印刷方法
由印刷單位在確定的定點印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點印刷合同單”(一式四份)，明確印刷的具體要求和印刷費用等，乙方提供免費接印、送樣、送貨等一條龍上門服務(wù)。
六、付款方式
乙方將印刷品送達指定地點后，須由印刷單位在“定點印刷驗收單”簽字蓋章，貨款支付按雙方在合同單上的約定，由乙方憑“定點印刷合同單(財務(wù)聯(lián))”、“定點印刷驗收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結(jié)算，由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務(wù)，如乙方需收取適當運費的，需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質(zhì)量保證
乙方要確保印刷品符合有關(guān)的質(zhì)量要求。印刷單位對印刷品質(zhì)量有異議的，應(yīng)向乙方提出，乙方應(yīng)耐心查實和說明。
八、乙方承諾：
(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關(guān)印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經(jīng)營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務(wù)。
(三)確定專人負責政府采購定點印刷業(yè)務(wù);確定專人負責定點印刷的計價，確保準確無誤。
(四)做好生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理工作，設(shè)立政府采購業(yè)務(wù)臺帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時交貨，免費送貨到指定地點。
(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價格在實際執(zhí)行中可與乙方商定，乙方將隨同統(tǒng)計報表報甲方備案。
(八)按季上報《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表》和《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》并如實按季上報《_________季常用紙張實際進價表》
(九)乙方在投標文件中的其他承諾。
九、違約責任：
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》要求的，印刷單位可拒收，其損失由乙方承擔。
(二)乙方如有以下行為的，甲方有權(quán)對其作如下處理：
(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，被執(zhí)法機關(guān)查處取消經(jīng)營資格的，甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標文件規(guī)定的印刷計價方式和規(guī)定標準計價的;
(3)在定點印刷期間，有弄虛作假、多計費用、以次充好等違規(guī)行為的;
(4)為非定點印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務(wù)或?qū)⒊薪拥挠∷I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的;
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;
(7)未履行《投標人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項行為之一的，一經(jīng)查實，甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內(nèi)第二次查實的，發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實的，甲方有權(quán)沒收余下的履約保證金，并終止協(xié)議，同時將其列入不良供應(yīng)商名單。協(xié)議期內(nèi)被查實二次以上或同時違反多款內(nèi)容的，甲方并報市政府采購管理部門處理，在1-3年內(nèi)禁止參加政府采購定點印刷招投標活動。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項內(nèi)容之一的，甲方將視情提出警告并記錄在案，仍未作改正的，甲方有權(quán)沒收其10%以上履約保證金的處理，并將列入不良供應(yīng)商名單。
(五)因不可抗力原因，乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議，可書面提出，甲方經(jīng)調(diào)查核實可提前終止。
十、甲方將會同有關(guān)部門對定點印刷的質(zhì)量、價格、服務(wù)等情況進行檢查和考核，考核結(jié)果作為下次定點印刷企業(yè)資格考評的參考依據(jù)。
十一、其他：
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分：甲方的招標文件、乙方提交的投標文件(包括出具的承諾書)、中標通知書、履約保證金。
(二)_________的定點印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財政局)與乙方簽訂，其中有關(guān)印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財政局)在簽訂協(xié)議時確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點印刷方案實行的，乙方同意按本定點印刷方案的原則與需方協(xié)商相關(guān)事宜。
十二、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，經(jīng)協(xié)商無法解決的，按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效：本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各一份，報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。
甲方：_________(公章) 乙方：_________(公章)
法人代表/授權(quán)代表：_________(簽字) 法人代表/授權(quán)代表：_________(簽字)
_________年____月____日 _________年____月____日
協(xié)議附件：
1、《指定信封印刷價格表》
2、《_________單位紙張進價及限價表》
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點印刷合同單》
4、《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表》
個人承攬合同電子版精選篇3
定作人： 合同編號：
承攬方： 簽訂地點：
一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額 簽訂時間： 年 月 日產(chǎn) 品 名 稱規(guī)? 格? 型? 號計 量 單 位數(shù) 量單 價總 金 額合計人民幣金額(大寫)：
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準定做方對質(zhì)量負責的條件和期限：
三、交(提)貨時間、：
四、交(提)貨地點、方式：
五、運輸方式及到達站港和費用負擔：
六、合理損耗及計算方式：
七、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收：
八、驗收標準、方法及提出異議期限：
九、結(jié)算方式及期限：
十、違約責任：
十一、解決合同糾紛的方式：
十二、其他約定事項：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協(xié)議。
定作方
單位名稱： (章)
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話： 傳 真：
開戶銀行： 帳 號：
郵政 編碼：
承攬方單位名稱： (章)
單位地址
托代理人：
電 話：
傳 真：
開戶 銀行：
帳 號：
郵政 編碼：
稅 號：鑒(公)證意見經(jīng)辦人： 監(jiān)(公)證機關(guān)(章)
年 月 日(注：除國家另有規(guī)定外，鑒(公)證實行自愿原則)
個人承攬合同電子版精選篇4
甲方：
乙方：
甲方將濱江花園小區(qū)15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內(nèi)外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關(guān)權(quán)利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價
1、瓦工承包內(nèi)容：15#、16#樓的施工內(nèi)容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價 。(注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內(nèi)地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內(nèi)，另行商定。)
2、木工承包內(nèi)容：15#、16#樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆，內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價126元/m2 (建筑面積)。
3、鋼筋承包內(nèi)容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價 (建筑面積) 。(注：電渣壓力焊及二次構(gòu)造植筋不在承包范圍內(nèi)。)
4、架子工承包內(nèi)容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內(nèi)外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設(shè)棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價 (建筑面積)。
5、水電工承包內(nèi)容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價 。 (注：消防、暖通不在承包范圍內(nèi)。)
6、垂直運輸：現(xiàn)場配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，三級配電箱十臺承包單價 (建筑面積)。
二、甲方職責：
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套，并進行技術(shù)交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術(shù)人員配合進行施工放線
三、乙方職責：
1、嚴格按規(guī)范和設(shè)計要求進行施工，確保工程質(zhì)量。
2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理，服從甲方調(diào)遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內(nèi)容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進場一周內(nèi)，甲方代付15%材料款，約人民幣 45萬(以借條為準)，待工程結(jié)算時從總價中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。)
3、春節(jié)前支付完成工程量的90%，主體結(jié)構(gòu)在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎金 100000 元，以資鼓勵。
4、工程實體完工支付結(jié)算總價的95%，5%余款于 年 月 日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證
發(fā)包人： 承包人：
簽 章： 簽 章：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日 期： 日 期：
個人承攬合同電子版精選篇5
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協(xié)議：
一、項目概要：_________
二、項目明細：
項目名稱：
1、尺寸：_________
2、設(shè)計制作：_________
3、紙張：_________
4、頁數(shù)：_________
5、色數(shù)：_________
6、后道加工：_________
7、數(shù)量：_________
單價：_________
總價：_________
三、付款方式：
開始制作之日起支付價格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當日付清。
四、交貨方式
印刷加工：在確認打樣稿后_________個工作日內(nèi)交貨。
交貨地點：甲方公司，乙方承擔運費，產(chǎn)品風險自交貨時轉(zhuǎn)移。
五、印刷質(zhì)量標準
1、乙方前期制作應(yīng)按提供樣稿之要求按時，按質(zhì)完成，印刷品質(zhì)量以簽字樣稿為準驗收;甲方應(yīng)負責有關(guān)內(nèi)容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方設(shè)計制作的稿件，甲方有權(quán)要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時，甲方應(yīng)完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內(nèi)容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
3、如為甲方提供的菲林，且打樣稿與菲林不一致的情況，乙方不保證印刷顏色與所提供樣稿的絕對一致，而應(yīng)以菲林正常的印刷效果為準
4、彩色印刷品的色差范圍正負應(yīng)不超過樣稿的10%，套印允許誤差應(yīng)小于0.2mm，其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業(yè)標準有關(guān)平版一般印刷品的質(zhì)量標準驗收
5、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議，須在交貨后三個工作日內(nèi)提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責任。
六、乙方責任
1、乙方對承印印件的原稿(或電子文檔)、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應(yīng)當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規(guī)定的印數(shù)印刷，不得擅自加印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務(wù)后，應(yīng)當認真清點印刷品數(shù)量，登記臺賬，并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、原稿(或電子文檔)、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方在承接時，應(yīng)核實委印方相關(guān)證件，不得印刷有內(nèi)容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產(chǎn)權(quán)及保密
1、乙方應(yīng)對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設(shè)計人員應(yīng)自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的平面設(shè)計，其著作權(quán)屬于甲方。
4、乙方應(yīng)妥善保存雜志的所有電子設(shè)計稿件、菲林，甲方若需要，應(yīng)予提供;合同終止后，若雙方不再續(xù)約，乙方應(yīng)將所有電子設(shè)計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款
交貨數(shù)量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業(yè)務(wù)參考樣本除外。如短裝在5%之內(nèi)，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應(yīng)金額，但不另行補足數(shù)量。如短裝在5%以上，甲方有權(quán)要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因?qū)е缕渲幸环綗o法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。
九、違約責任
1、甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的有關(guān)條款，此合同未盡事項，應(yīng)由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、若任何一方違反本合同并經(jīng)協(xié)商無效，應(yīng)由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導(dǎo)致合同無法執(zhí)行的情況，雙方應(yīng)友好協(xié)商延期履行，協(xié)商不成或確實無法繼續(xù)履行的，任何一方均不承擔違約責任。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
授權(quán)代表(簽字)：_________ 授權(quán)代表(簽字)：_________
地址：_________ 地址：_________
郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________
電話：_________ 電話：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
個人承攬合同電子版精選篇6
甲方(托運人)
乙方(承運人)
甲、乙雙方經(jīng)過協(xié)商，根據(jù)合同法有關(guān)規(guī)定，訂立貨物運輸合同，條款如下：
一、合同期為一年，從 年 月 日起到 年 月 日為止。
二、上述合同期內(nèi)，甲方委托乙方運輸貨物，運輸方式為汽車公路運輸，具體貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價值、運費、到貨地點、收貨人、運輸期限等事項，由甲、乙雙方另簽運單確定，所簽運單作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力。
三、甲方的義務(wù)：
1. 按照國家規(guī)定的標準對貨物進行包裝，沒有統(tǒng)一規(guī)定包裝標準的，應(yīng)根據(jù)保證貨物運輸?shù)脑瓌t進行包裝，甲方貨物包裝不符合上述要求，乙方應(yīng)向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒絕起運。
2. 按照雙方約定的標準和時間向乙方支付運費。
四、乙方的義務(wù)：
1. 按照運單的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。
2. 承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞，如出現(xiàn)此類問題，應(yīng)承擔賠償義務(wù)。
五。運輸費用及結(jié)算方式：
1. 運費按乙方實際承運貨物的里程及重量計算，具體標準按照運單約定執(zhí)行。
2. 乙方在將貨物交給收貨人時，應(yīng)向其索要收貨憑證，作為完成運輸義務(wù)的證明，持收貨憑證與甲方結(jié)算。
3. 甲方對乙方所提交的收貨憑證進行審核，在確認該憑證真實有效且貨物按期運達無缺失損壞問題后10日內(nèi)付清當次運費。
六、甲方交付乙方承運的貨物均系供應(yīng)客戶的重大生產(chǎn)資料，乙方對此應(yīng)予以高度重視，確保貨物按期運達。非因自然災(zāi)害等不可抗力造成貨物逾期運達的，如客戶追究甲方責任，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟損失。因發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應(yīng)將情況及時通知甲方并取得相關(guān)證明，以便甲方與客戶協(xié)調(diào)。
七、運輸過程中如發(fā)生貨物滅失、短少、損壞、變質(zhì)、污染等問題，乙方應(yīng)按照以下標準賠償甲方的經(jīng)濟損失。
1. 貨物滅失或無法正常使用的，按運單記載貨物價格全額賠償，如運單未記載價格的，按甲方同類產(chǎn)品出廠價格賠償。
2. 貨物修理后可以正常使用且客戶無異議的，賠償修理費(包括換件費用、人工費及修理人員的往返差旅費等)
八、出現(xiàn)合同第七條情況導(dǎo)致貨物逾期運達的，乙方除按該條規(guī)定承擔責任外，還應(yīng)當同時執(zhí)行本合同第六條的規(guī)定。
九、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照合同法規(guī)定辦理，發(fā)生爭議提交北京仲裁委員會按其仲裁規(guī)則進行仲裁。
十、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
附：運單編號：
簽發(fā)時間： 年 月 日 裝運時間： 年 月 日
簽發(fā)地點： 省 市 區(qū) 路 號 裝運地點： 省 市 區(qū) 路 號
發(fā)貨人： 承運人：
托運人簽章 承運人簽章
年 月 日 年 月 日
個人承攬合同電子版精選篇7
甲方：身份證號碼：
乙方：身份證號碼：
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理，承攬完成甲方所安排工作，經(jīng)協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：
一、承攬工作內(nèi)容
乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相關(guān)工作，所需的必要用具由甲方提供，承攬工作中的風險由乙方承擔。
二、甲方對乙方的要求
1、甲方有權(quán)根據(jù)其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務(wù)、安檢、保衛(wèi)等)需要，靈活安排乙方在一定時期內(nèi)完成其中一項工作。
2、在不違反國家法律法規(guī)及相關(guān)部門的規(guī)定的前提下，乙方須服從甲方管理，配合甲方或甲方派出人員，按時、按質(zhì)完成甲方安排的工作。
3、遇突發(fā)事件時，乙方應(yīng)及時處理，必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。
三、協(xié)議期限。
從二0年月日至二0年月日。
四、費用及支付方式、時間。
1、費用：每月捌佰元(￥800.00)。
2、費用支付方式、時間：每月支付1次，由甲方在次月15日前將費用支付乙方。
五、甲方權(quán)利義務(wù)
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的進度及完成情況進行監(jiān)督、驗收;
3、乙方按要求完成工作，甲方須按時足額支付費用給乙方。
六、乙方的權(quán)利義務(wù)
1、按時按質(zhì)完成甲方安排的工作。
2、承擔因承攬工作所發(fā)生的一切稅費與責任，包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經(jīng)營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費用，以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產(chǎn)生的責任。
3、接受甲方的監(jiān)督，嚴格按協(xié)議要求，安全、有序完成承攬的工作。
4、按協(xié)議要求完成相關(guān)工作的，按時取得承攬費用。
5、不經(jīng)甲方書面同意，乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包或交由第三方完成。
七、其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行，乙方同意在本協(xié)議簽訂的當日一次性交給甲方壹仟元(￥1000.00)風險押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的，協(xié)議期滿，雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的，甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內(nèi)，若乙方不按甲方要求完成承攬工作，或不服從甲方或其上級監(jiān)督的，或有其他違反本協(xié)議行為的，乙方同意將所交給甲方的壹仟元(￥1000.00)的風險押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方，且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議，因此造成的損失與責任由乙方承擔。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的，視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(￥1000.00)違約金給乙方，且同意乙方隨時終止本協(xié)議，因此造成的損失與責任由甲方承擔。
5、協(xié)議期內(nèi)，若出現(xiàn)乙方未給甲方同意，擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的，視為乙方違約，乙方同意甲方?jīng)]收風險押金并隨時終止履行本協(xié)議，由此產(chǎn)生責任和費用由乙方承擔。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的，協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議，須提前一個月書面提出申請，待甲方同意后方可解除。
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
日期：
個人承攬合同電子版精選篇8
甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件和元器件)，由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協(xié)議，根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產(chǎn)品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配)，加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數(shù)量：_________.
二、來料(或來件)的交付
乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數(shù)量不足時，甲方應(yīng)及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_____%，其損耗率由乙方免費供應(yīng)，如損耗率超過______%，應(yīng)由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責任
1.提供加工(或裝配)生產(chǎn)廠房______平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備，費用由甲方支付。
4.按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向乙方交付成品。
5.協(xié)助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。
6.協(xié)助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。
7.乙方要求甲方協(xié)助辦理的其他事宜。
五、乙方責任
1.提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。
2.為使加工生產(chǎn)正?；梢曳教峁┥a(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬乙方所有，只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處理。
3.按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無效者，乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協(xié)助辦理的其他事宜。
六、加工產(chǎn)品的交付
甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產(chǎn)品質(zhì)量
1.產(chǎn)品質(zhì)量，以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。
2.加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進行，以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，乙方必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進行具體的檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
4.技術(shù)要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機械測試檢查為準。
5.不合格的產(chǎn)品，若純屬甲方加工質(zhì)量問題，甲方負責免責返修;若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設(shè)計等原因造成，則乙方應(yīng)負擔返修費用。
八、工繳費
1.試產(chǎn)期(包括對職工培訓(xùn))為______天，采取計時工繳費，工人每人每天(八小時)工繳費為______元。
2.試產(chǎn)期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。
3.甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。
九、結(jié)算方式結(jié)匯應(yīng)以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取D/P即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。
乙方逾期支付工繳費，應(yīng)按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續(xù)______天不支付，甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。
十、運輸
乙方提供的加工機械設(shè)備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。
十一、保險
甲方的廠房、設(shè)備等，乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保，所需費用各自承擔。
十二、稅收
雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定，按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。
十三、擔保為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
十四、設(shè)備安裝與技術(shù)培訓(xùn)由乙方代購或借用的設(shè)備，乙方應(yīng)派出技術(shù)人員協(xié)助安裝，并對甲方人員進行技術(shù)培訓(xùn)。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。
十五、違約責任
1.乙方應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料，并及時結(jié)匯，如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失，乙方應(yīng)負責賠償。
2.甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟損失，甲方應(yīng)負賠償責任。
十六、聲明及保證
(一)甲方
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
個人承攬合同電子版精選篇9
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。
建設(shè)單位：
工程名稱：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，認真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部.
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔相應(yīng)責任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任，發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：
個人承攬合同電子版精選篇10
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金（元）
金額：
1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________
3、履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4、驗收標準和方法：__________________________________________________________
5、結(jié)算方式：________________________________________________________________
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7、雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日